陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案 - 民商经济（经济合同纠纷）

您现在位于：首页 → 经典案例大全

［欢迎光临好律师网］

返回首页

字体大小：大中小

【审判名称】：	陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案当事人是否可以转让质量存在瑕疵的工程所取得的债权？
【受理法院】：	最高人民法院
【案例案由】：	0
【裁判类型】：	民事判决书
【审判程序】：	二审
【裁判时间】：	二○○七年十月十六日
【裁判字号】：	[2007]民一终字第10号
【公布号】：
【案例来源】：	最高人民法院公报2007年第十二期（总第134期）浏览本书全文
【法律点】：	1、当事人是否可以转让质量存在瑕疵的工程所取得的债权？ 2、发包方拖延工程款造成的工期延误是否可以对承包方适用合同约定的工程延期罚金？
【案情摘要】：	被告与第三人签订了施工合同，主体工程验收合格后第三人通知被告债权转移给原告。后因工程质量问题被告未支付工程款，原告起诉要其支付货款和拖延工程的损失。被告认为债权转让无效并反诉拖延工程罚金。两审法院均认为双方均有违约行为，但被告应支付工程款。

→ 相关资料	主题分类: 民事－裁判
“施工合同”相关资料：新闻动态法规文件典型案件论文文献法律文书 “债权”相关资料：新闻动态法规文件典型案件论文文献法律文书

陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案
当事人是否可以转让质量存在瑕疵的工程所取得的债权？好律师网 http://www.haolawyer.com

请您注册成好律师网会员后，免费浏览全文!

　　您好：欢迎光临好律师网！
　　如您是我们注册用户可直接输入用户名和密码，查询您所需要的信息；
　　如您在本页登陆没有反应，您可以先进行登陆页面先登陆本站；
　　如您还有什么不清楚的，请在论坛里提问，进入论坛。

以下是正文预览

最　高　人　民　法　院
民　事　判　决　书

(2007)民一终字第10号

　　上诉人：(原审被告、反诉原告)陕西西岳山庄有限公司，住所地陕西省华阴市康复路。
　　法定代表人：张黎阳，该公司董事长。
　　委托代理人：徐邦炜，北京市竞天公诚律师事务所律师。
　　委托代理人：董纯钢，北京市竞天公诚律师事务所实习律师。
　　被上诉人：(原审原告、反诉被告)中建三局建发工程有限公司，住所地湖北省武汉市洪山区关山一路552号。
　　法定代表人：李全立，该公司董事长。
　　委托代理人：张晓飞，陕西仁和万国律师事务所律师。
　　委托代理人：肖坚，北京市中瑞律师事务所律师。
　　被上诉人(原审第三人)：中建三局第三建设工程有限责任公司，住所地湖北省武汉市洪山区关山一路552号。
　　法定代表人：李全立，该公司董事长。
　　委托代理人：陈常凯，男，该公司职工。
　　委托代理人：田莉莉，女，该公司职工。
　　上诉人陕西西岳山庄有限公司(以下简称西岳山庄)为与被上诉人中建三局建发工程有限公司(原武汉中建三局建发工程有限公司，以下简称建发公司)、中建三局第三建设工程有限责任公司(原中国建筑第三工程局第三建筑安…………

上一篇案例 | 下一篇案例

陕西西岳山庄有限公司与中建三局建发工程有限公司、中建三局第三建设工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷案

免责申明：本站的宗旨是普及法律知识，免费为网友提供法律服务；本站部分内容来自互联网，如果侵犯了您的权益或版权，请来信告诉我们；如果大家有好的文章，请积极投稿，谢谢。
特别注意：本站所提供的论文，文章，如需使用，请与原作者联系，版权归原作者所有。
敬请注意：如需复制本文，请务必登陆本站，否则不能正常使用。

推荐给我的好友 → 报告错误链接 → 关闭窗口 → 返回顶端